В начало

Договор подряда

на монтаж оборудования

 

г. ______________________                       "___" ___________ 20__ г.

 (наименование населенного пункта)

 

__________________________________________________________________ в лице

_______________________________________________, действующий на основании

 

_____________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной

стороны, и _______________________________________________________ в лице

_______________________________________________, действующий на основании

      (ФИО уполномоченного представителя)

___________________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", с другой

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

 

                           1. Предмет договора

      1.1. Подрядчик обязуется выполнить  работы  по  монтажу  (установке)

 следующего оборудования: ________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

 

 по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

          (название населенного пункта)  (название улицы)     (номер дома)

 

      1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в  п.1.1

 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

      1.3. Для выполнения работ, указанных в  п. 1.1.  Договора,  Подрядчик

 за  свой  счет   приобретает   необходимые   материалы,     инструменты и

 оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные  расходы  Подрядчику

 по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

 

                       2. Права и обязанности сторон

      2.1. Подрядчик обязан:

      2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения

 для монтажа оборудования  в  течение  _____  дней  с  момента  заключения

 настоящего Договора;

      2.1.2.  принять  у  Заказчика  помещение  по  акту   приема-передачи

 выполненных работ по  подготовке  помещения,  расположенного  по  адресу,

 указанному в  п. 1.1.  Договора,  для  монтажа  оборудования.   Данный акт

 является неотъемлемой частью настоящего Договора.

      2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в  течение  срока,

 указанного в  п.4.1. Договора;

      2.1.4.   сдать   действующее   оборудование        Заказчику по акту

 приема-передачи  в  течение  ______  дней  после  окончания   монтажных и

 пусконаладочных работ

      2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих  материалов,

 на своем  оборудовании  и  своими  инструментами.  Работа  по   монтажу и

 производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания

 акта приема-передачи работ, являющегося  неотъемлемой  частью  настоящего

 Договора.

      2.2. Заказчик обязан:

      2.2.1.  принять  и  оплатить  работы  в  соответствии  с   условиями

 настоящего Договора;

      2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика  извещения

 об окончании  работ  либо  по   истечении  срока,  указанного  в   п. 4.1.

 настоящего  Договора,  осмотреть  и  принять  результат      работ, а при

 обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее

 сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

      2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в  пп. 3

 и  5 настоящего Договора;

      2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами

 подготовительные строительные, сантехнические и  электромонтажные  работы

 для создания Подрядчику условий, необходимых  для  выполнения  им  работ,

 предусмотренных настоящим Договором;

      2.2.5.  компенсировать   Подрядчику   документально   подтвержденные

 затраты  на  приобретение  материалов,   оборудования   и   инструментов,

 необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

      2.2.6. до принятия  работ  по  акту  приема-передачи  от  Подрядчика

 обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов  и  иного

 имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

      2.3. Подрядчик вправе:

      2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

      2.3.2. требовать от Заказчика  компенсации  издержек  на  материалы,

 оборудование  и  инструменты,  приобретенные  Подрядчиком   вследствие их

 необходимости для выполнения работ.

      2.4. Заказчик вправе:

      2.4.1. в любое время проверять ход  и  качество  работ,  выполняемых

 Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

      2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи  ему

 результата  работы,   уплатив   Подрядчику   часть     установленной цены

 пропорционально части  работы,  выполненной  до  получения   извещения об

 отказе Заказчика от исполнения договора.

 

                   3. Стоимость работ и порядок расчетов

      3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ (_______________

_______________________) рублей.

 

      3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

      - первый платеж в размере _______ процентов от  суммы,  указанной  в

  п. 3.1. Договора, а именно ______ (____________________________) рублей, осуществляется не позднее _______ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;

      - оставшаяся сумма, а именно ________ (____________________) рублей,

 вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

      3.3. Сумма, указанная в  п. 3.1. Договора,  выплачивается  Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в  п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

 

                         4. Сроки выполнения работ

 

      4.1. Подрядчик  обязан  выполнить  работы,  обусловленные  настоящим

 Договором,  в  течение  ___________  дней  с  момента     подписания акта

 приема-передачи выполненных работ по  подготовке  помещения  для  монтажа

 оборудования.

 

                5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

 

      5.1.  При  завершении  работ  по  настоящему  Договору   Подрядчик и

 Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи  выполненных   работ с

 приложением необходимой документации.

      5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи

 в течение ____________ дней с момента извещения об окончании  работ  либо

 по истечении срока, указанного в  п. 4.1. настоящего Договора.

      5.3. В случае наличия  замечаний  Заказчик  и  Подрядчик  составляют

 двухсторонний претензионный акт, в котором должны  устанавливаться  сроки

 устранения недостатков выполненных работ.

 

                         6. Ответственность сторон

 

      6.1. При несоблюдении  предусмотренных  настоящим  Договором  сроков

 платежей  Заказчик   обязан  уплатить  Подрядчику  пеню  в   размере ____

 процентов от суммы долга за каждый день просрочки.

      6.2. При просрочке выполнения работ  по  Договору  Подрядчик  обязан

 уплатить Заказчику штраф в размере ______ процентов от суммы договора  за

 каждый день просрочки.

      6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения  принятых

 на себя обязательств и устранения нарушений.

      6.4.  Ни  одна  из  сторон   по   настоящему       договору не несет

 ответственности перед другой стороной  за  неисполнение   обязательств по

 настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств  непреодолимой

 силы,  т.е.  чрезвычайных  и   непредотвратимых   при     данных условиях

 обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские

 волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и

 другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

      6.5. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства  вследствие

 действия непреодолимой  силы,  должна  незамедлительно  известить  другую

 сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на  исполнение  обязательств

 по настоящему договору.

      6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на  протяжении

 более чем ______________, настоящий договор может быть  расторгнут  любой

 из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

 

7. Прочие условия

 

      7.1. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

 настоящего договора, будут по возможности решаться путем  переговоров.  В

 случае невозможности достижения согласия спор передается на  рассмотрение

 в  арбитражный  суд   в   соответствии   с   арбитражным   процессуальным

 законодательством РФ.

      7.2.  Любые   изменения   и   дополнения   к     настоящему договору

 действительны лишь при условии, что они совершены в  письменной   форме и

 подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

      7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического  адреса,

 названия,  банковских  реквизитов  и  прочего  она  обязана     в течение

 ___________ дней письменно известить об этом другую сторону.

      7.4.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,   имеющих

 одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

      7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

      приложение N 1 - Акт приема-передачи работ по  подготовке  помещения

 для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;

      приложение N 2 - Акт приема-передачи выполненных работ;

      приложение N 3 - технические  условия  для  подготовки   помещения к

 монтажу оборудования.

 

 _________________________________________________________________________

 

 _________________________________________________________________________

 

8. Адреса и реквизиты сторон

 

             Заказчик                           Подрядчик

 

 _______________________________           _______________________________

 

 _______________________________           _______________________________

 

 

 

 ________________________                  _________________________

      Заказчик                                  Подрядчик

 

                     м.п.                                      м.п.

 

 

DmC Devil May Cry
DmC Devil May Cry


Alien: Isolation
Alien: Isolation


iTunes Gift Card (РОССИЯ) - 1000 руб
iTunes Gift Card (РОССИЯ) - 1000 руб