В начало

Договор

строительного подряда

 

 

     г. ___________                              "___" _________ _____ г.

 

     ООО "________________", именуемое в дальнейшем  "Заказчик",  в  лице

Директора ____________, действующего на основании Устава, с одной стороны

и ООО "__________________", именуемое в дальнейшем  "Подрядчик",  в  лице

генерального  директора  _________________,  действующего  на   основании

Устава  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  "Стороны",   заключили

настоящий договор о нижеследующем:

 

Статья 1

Предмет договора

     1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  обязательства

по изготовлению из материалов Подрядчика и с использованием  оборудования

Подрядчика на основании проектной документации Заказчика, _______________

________________________________________________________________________.

 

Статья 2

Стоимость (цена) договора

     2.1. Стоимость работ и материалов по  настоящему  договору  согласно

смете                                             (Приложение) составляет

_______________________________________________________________    рублей

(__________________________________________ рублей  ___  копеек),  в  том

числе НДС  -  ___________  рублей  (________________________   рублей ___

копеек).

     2.2. Если в ходе выполнения Договора  будет  выявлена  необходимость

проведения   дополнительных   работ   по   независящим   от    Подрядчика

обстоятельствам, стоимость и сроки выполнения этих работ будут  оформлены

дополнительным  соглашением  к  Договору,  являющимся  его   неотъемлемой

частью.

 

Статья 3

Сроки выполнения работ по договору

     3.1.  Датой  начала  работ  является  дата  поступления    аванса на

расчетный счет Подрядчика согласно п.4.1. настоящего договора.

     3.2. Работы должны быть окончены не позднее  __ ____________ ____ г.

     3.3. Любая отсрочка  из-за  обстоятельств  непреодолимой  силы  (как

определено в разделе 10) или в связи с  обстоятельствами,   изложенными в

п.7.4.  настоящего  договора,  увеличивает  сроки  выполнения    работ на

разумный период времени, согласованный Сторонами.

     3.4. Датой окончания работ  по  настоящему  договору  является  дата

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

 

Статья 4

Порядок оплаты

     4.1. Для начала производства работ и закупки материалов  Заказчик  в

___-дневный срок с  момента  подписания  настоящего  Договора  перечислит

Подрядчику      аванс      в      размере            _____________ рублей

(________________________________рублей ___ копеек), в том  числе   НДС -

__________рублей (________________________ рублей ___ копеек).

 

Статья 5

Сдача-приемка работ

     5.1. В течение _____ дней  после  фактического  завершения   работ в

соответствии  с  п.1.1.  Договора  представителями  Сторон   производится

приемка  выполненных  работ.   Подрядчик   представляет     Заказчику Акт

приемки-сдачи выполненных работ и Счет-фактуру. Сумма  НДС   выделяется в

Акте приемки-сдачи работ отдельной строкой.

     5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика  от  подписания  акта

Заказчик  передает  Перечень  необходимых  доработок  и   согласовывает с

Подрядчиком  сроки  их   выполнения   (перечень   необходимых   доработок

подписывается обеими сторонами).

     5.3. После устранения  замечаний,  указанных  в  Перечне,  Подрядчик

вновь  передает  Акт  приемки-сдачи  в  порядке,    предусмотренном п.5.1

настоящего договора.

 

Статья 6

Обязательства сторон по договору

     6.1. Подрядчик обязуется:

     6.1.1. Выполнить все работы, указанные в ст.1 настоящего Договора  в

объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором  в   соответствии с

действующими нормативно-техническими документами.

     6.1.2. Гарантировать   качество  выполненных  работ  по   настоящему

Договору.

     6.1.3. Оформлять в установленном порядке  и  представлять  Заказчику

все Акты на выполненные работы.

     6.1.4. Представить   Заказчику  в   полном   объеме   исполнительную

документацию.

     6.1.5. Устранять все недоделки  в  течение  времени,  согласованного

Сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не

позднее ___ дней с даты подписания Перечня доработок  (п.5.2.  настоящего

Договора).

     6.1.6. Сдать выполненные работы Заказчику.

     6.2.   Заказчик обязуется:

     6.2.1. Подготовить   и   передать   Подрядчику      необходимую  для

производства работ документацию.

     6.2.2. Производить  расчеты  с   Подрядчиком       своевременно и  в

соответствии с условиями настоящего Договора.

     6.2.3. В случае досрочного  выполнения  работ  Подрядчиком  досрочно

принять работы.

     6.2.4. Немедленно  информировать  Подрядчика  обо  всех  изменениях,

которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.

     6.3. Подрядчик имеет право:

     6.3.1. Сдать работы досрочно.

     6.3.2.  Привлекать  за  свой  счет  третьих   лиц   для   проведения

необходимых по договору работ.

 

Статья 7

Ответственность сторон

     7.1.  Все  нарушения  отдельных  пунктов  Договора   рассматриваются

совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

     7.2.   Стороны   несут   ответственность   за     невыполнение своих

обязательств по настоящему Договору в  соответствии  с  законодательством

России.

     7.3.  В  случае   задержки,   возникшей   по   вине     Заказчика, и

ограничивающей возможности  Подрядчика  выполнить  свои   обязательства в

сроки, предусмотренные настоящим Договором, сторонами будут  пересмотрены

сроки  исполнения  Подрядчиком  своих  обязательств  соразмерно   времени

задержки.

     7.4. Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления

от документации, ухудшившие качество работы, то  он  обязан  безвозмездно

устранить все  выявленные  недостатки  в  установленный  по  согласованию

сторон  срок  или,  по  требованию  Заказчика,  компенсировать  Заказчику

затраты на привлечение другой организации для  исправления  некачественно

выполненных работ.

     7.5.  Все  споры,  вытекающие  из   условий   настоящего   Договора,

разрешаются путем  переговоров.  В  случае  невозможности  урегулирования

спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным

судом _______________, в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации.

 

Статья 8

Гарантии

 

     8.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по  настоящему

Договору в течение _____ месяцев со  дня  подписания  Акта  сдачи-приемки

выполненных работ при условии выполнения Заказчиком  правил  эксплуатации

__________________________.

     8.2. В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за

свой счет неполадки, возникшие по его вине.

 

Статья 9

Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора

     9.1. Настоящий договор вступает в  силу  с  момента  его  подписания

последней из сторон  и  действует  до  исполнения  сторонами   всех своих

обязательств, в том числе взаиморасчетов.

     9.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

     9.3. Каждая из сторон имеет право  досрочно  расторгнуть   договор в

случае, если другая сторона существенно нарушила свои  обязательства,  не

начала устранять  нарушения  в  течение  ____  календарных  дней  с  даты

письменного уведомления или в установленные сроки.

     9.4. Любая Сторона имеет право прекратить  настоящий  договор,  если

обстоятельства непреодолимой силы длятся более ____ месяцев и существенно

препятствуют выполнению работ.

     9.5. В случае  расторжения  договора,  Стороны  немедленно  приложат

усилия к достижению урегулирования вопроса об  общей  сумме,  на  которую

Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

 

Статья 10

Обстоятельства непреодолимой силы

     10.1. В случае возникновения  обстоятельств  непреодолимой   силы, к

которым относятся стихийные бедствия, вступление в силу законодательных и

правительственных  актов,  прямо  или  косвенно  запрещающих,     а также

препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему  Договору,

они освобождаются от  ответственности  за  неисполнение  взятых   на себя

обязательств.

     10.2. Сторона, понесшая убытки из-за  невыполнения  другой  стороной

своих обязательств по настоящему  Договору  в  связи  с  обстоятельствами

непреодолимой  силы,  имеет  право   получить   от   нее   документальное

подтверждение о масштабах этих событий, а  также  об  их  влиянии   на ее

деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

 

Статья 11

Прочие условия

     11.1. ______________________________________________________________

           ______________________________________________________________

           ______________________________________________________________

 

                Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

     ____________________________________________________________________

 

     Заказчик:

     ООО "_______________________"

     ИНН ________________________

     ____________________________

     Р ________________________

     БИК ________________________

     К\с ________________________

     В __________________________

 

     Директор __________________

 

     Подрядчик:

     ООО "_______________________"

     ИНН ________________________

     ____________________________

     р/с ________________________

     ____________________________

     К/с ________________________

     БИК ________________________

     ____________________________

 

     Генеральный директор ________________________

 

 

Приложение N 1

К договору N ________________

От ___ _______ _____ г.

Смета

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|   Наименование операции    |Едзм.|  Кол-во  |   Цена    | Стоимость |

|————————————————————————————|———————|——————————|———————————|———————————|

|                            |       |          |           |           |

|————————————————————————————|———————|——————————|———————————|———————————|

|                            |       |          |           |           |

|————————————————————————————|———————|——————————|———————————|———————————|

|                            |       |          |           |           |

|————————————————————————————|———————|——————————|———————————|———————————|

|                            |       |          |           |           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

                                                       Итого

                                             В том числе НДС           .

 

     Заказчик:

     Директор ООО "________________" __________________

 

     Подрядчик:

     Генеральный директор ООО "______________" _______________________

 

 

Шрифт ККМ ТВЕС-МИНИ
Шрифт ККМ ТВЕС-МИНИ


MasterCard Virtual 10 + Выписка
MasterCard Virtual 10 + Выписка


85 VISA VIRTUAL (RUS BANK)
85 VISA VIRTUAL (RUS BANK)