В начало

Договор

подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

 

  г. ______________                              "___" ___________  20__г.

 

 ________________________________________________________________________,

        (наименование организации или гражданина-предпринимателя)

 

 именуем __ в дальнейшем "Проектировщик", в лице ________________________,

                                                   (должность, ФИО)

 

 действующего на основании ______________________________________________,

                                   (устава, положения, доверенности)

 

 с одной стороны, и _____________________________________________________,

                        (наименование организации, ФИО гражданина)

 

 именуем __ в дальнейшем "Заказчик", в лице _____________________________,

                                                 (должность, ФИО)

 

 действующего на основании  ________________________,  с  другой  стороны,

 заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

      1.1.  Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по   заданию

 Заказчика разработать техническую документацию и выполнить изыскательские

 работы,        результатом        которых         будут         являться:

 ________________________________________________________________________.

      1.2.   В   срок   ___________   Заказчик   передает   Проектировщику

 

 утвержденное _____________  (кем)  задание  на  проектирование,  а  также

_______________________________________________  (иные  исходные  данные,

необходимые для составления технической документации).

      1.3.  Проектировщик  обязан  соблюдать  требования,  содержащиеся  в

 задании  и  других   исходных   данных   для   выполнения   проектных   и

 изыскательских работ,  и  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия

 Заказчика.

      Проектная   документация   должна   быть   подготовлена   в   полном

 соответствии с требованиями, предъявляемыми к ней строительными нормами и

 правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

      Обязательства   Проектировщика   считаются   выполненными   со   дня

 утверждения подготовленного  им  проекта  ________________  (наименование

 органа, правомочного утверждать соответствующие проекты).

      1.4.  Правомочия   Заказчика   в   отношении   земельного   участка,

предоставляемого под строительство _______________________  (наименование

объекта) подтверждаются  ___________________  (наименование  и  реквизиты

правоустанавливающего документа -  акта  об  отводе  земельного  участка,

 свидетельства о праве собственности, договора и др.).

      Разрешение на строительство выдано ___________________ (наименование

 органа, наименование, номер дата выдачи документа).

      1.5.   Заказчик   обязуется   принять   и    оплатить    выполненную

 Проектировщиком работу, указанную в  п.1.1 настоящего договора.

 

2. Сроки выполнения работ

      2.1.  Срок  начала  работ  -  ______________________  дней  со   дня

 получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в     п.1.2

 настоящего договора.

      2.2. Срок окончания работ - _______________________________________.

      2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:

 

      2.3.1. Выполнение изысканий - _____________________________________.

 

      2.3.2. Разработка технической документации - ______________________.

 

3. Стоимость работ и порядок расчетов

      3.1. За выполненные  работы,  указанные  в   разделе  1  договора,  в

 соответствии  со  сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего

 договора, Заказчик обязан уплатить Проектировщику ______________ рублей.

      3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

 обязан перечислить Проектировщику аванс в размере __% от суммы, указанной

 в  п.3.1 договора, т.е. ___________ рублей.

      3.3. Последующие платежи Заказчик  производит  на  основании  счетов

 Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   актов,   составляемых

 сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в     п.2.3

 настоящего договора.

      3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком

 по безналичному расчету, платежными поручениями.

 

4. Срок действия договора

      4.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания

 Заказчиком и Проектировщиком.

      4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В  случае,

 если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный

 срок,  либо  проект  на  будет   утвержден   ________________   (кем)   в

 

 _________________  (срок),  Заказчик  вправе  в   одностороннем   порядке

 

 расторгнуть настоящий договор.

      4.3.  До  завершения  сторонами   исполнения   своих   обязательств,

 вытекающих  из  настоящего  договора,  соответствующие  условия  договора

 сохраняют свою силу.

 

5. Обязанности сторон

      5.1. Проектировщик обязан:

      выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными

 на проектирование и договором;

      согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком,  а  при

 необходимости вместе с  Заказчиком  -  с  компетентными  государственными

 органами и органами местного самоуправления;

      передать Заказчику готовую  техническую  документацию  и  результаты

 изыскательских работ.

      Проектировщик не вправе передавать техническую документацию  третьим

 лицам без согласия Заказчика.

      Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права

 воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на

 основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

      5.2. Заказчик обязан:

      оплатить Проектировщику выполненные им работы;

      использовать техническую документацию, полученную от Проектировщика,

 только на цели,  предусмотренные  договором,  не  передавать  техническую

 документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные  без

 согласия Проектировщика;

      оказывать  содействие  Проектировщику  в  выполнении   проектных   и

 изыскательских работ ___________________________ (объем и условия  такого

 содействия);

      участвовать  вместе  с  Проектировщиком   в   согласовании   готовой

 технической документации с соответствующими государственными  органами  и

 органами местного самоуправления;

      возместить   Проектировщику   дополнительные   расходы,    вызванные

 изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских

 работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

      привлечь Проектировщика к участию в деле по иску,  предъявленному  к

 Заказчику третьим лицом в связи с недостатками  составленной  технической

 документации или выполненных изыскательских работ.

 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

 

      6.1.  За  просрочку  выполнения  работы   Проектировщик   уплачивает

 Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __%  от

 суммы договора за каждый день просрочки.

      6.2. За допущенные  отступления  от  требований,  предусмотренных  в

 задании  Заказчика  и  обязательных  для   сторон   настоящего   договора

 строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай отступления

 от  указанных  требований  обязан  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере

 ______________________.

      6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее   выполнение

 работ,  являющихся  предметом   настоящего   договора,   определяется   в

 соответствии со ст.761 ГК РФ.

      6.4. Меры ответственности сторон,  не  предусмотренные  в  настоящем

 договоре,   применяются   в   соответствии   с    нормами    гражданского

 законодательства, действующего на территории России.

      6.5. Споры и разногласия, которые могут  возникнуть  при  исполнении

 настоящего договора, будут по возможности разрешаться  путем  переговоров

 между сторонами.

      6.6. В случае  невозможности  разрешения  споров  путем  переговоров

 стороны  передают  их  на  рассмотрение  в  ____________  (указать  место

 нахождения арбитражного суда).

 

7. Сдача и приемка работ

 

      7.1. Проектировщик обязан направлять Заказчику письменное  извещение

 при завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного  в     п.2.3

 настоящего договора.

      7.2.  В  срок  ______________________  с  даты  получения  извещения

 Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

      7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  актом

 сдачи-приемки, подписываемым __________________ со стороны Проектировщика

 и ___________________ со стороны Заказчика.

 

8. Дополнительные условия

      8.1.  Права  и  обязанности  сторон,  прямо  не  предусмотренные   в

 настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

      8.2.   Риски   ___________________________________________   (какие,

 наименование страховой организации, дата и номер договора  страхования  и

 др.) застрахованы на сумму __________ рублей.

 

9. Адреса и реквизиты сторон

      Заказчик: __________________________________________________________

      Проектировщик: _____________________________________________________

      Подписи сторон

      Заказчик _____________________________________ М.П.

      Проектировщик ________________________________ М.П.

 

 

19 VISA VIRTUAL (RUS BANK)
19 VISA VIRTUAL (RUS BANK)


Total War: Shogun 2
Total War: Shogun 2


Adjustment program Epson ECOTANK ET-14000 сброс памперс
Adjustment program Epson ECOTANK ET-14000 сброс памперс